True
新闻资讯
news
经典案例 | 松山湖医院工程项目烂尾六年,本所律师介入为当事人挽回4000余万元损失

引言



松山湖医院工程项目烂尾六年,本所陆延冰、文子忠律师律师介入后在不到一年时间内解决案件纠纷并为当事人追回4000余万元工程款。


案情回顾




某医学院附属松山湖医院建设项目为东莞市政府重点工程项目。2009年,此工程项目由福建某建筑公司中标承建,该公司总承包涉案工程一期工程一标段工程,包括建筑工程、给排水工程、电气工程、消防工程。合同工期360天,合同总价2亿余元。建筑公司进场施工后,于2010年10月完成主体工程的相关施工。但是,由于业主单位一直未能对相关的穿插工程进行招标,以致相关工程无法继续进行施工。后因业主资金问题等多方面原因导致工程停工。

该建筑公司就停工事宜多次向业主索赔并向有关政府部门投诉反映,但6年多来,均未能达成一致处理意见。此事引来了部分新闻媒体的关注,造成了较大的社会影响。


办案过程


2016年,本所陆延冰、文子忠律师接受建筑公司委托介入该案,在知悉业主单位正打算对外转让在建项目的全部权益后,代理律师立即建议该公司向东莞市中级人民法院提起了诉讼,并提出应对在建工程进行诉讼保全。但在诉讼保全时,因项目所涉的相关审批资料不完善,法院保全措施遇到阻碍,后经代理律师多次沟通,最后法院同意对施工现场采取保全措施,这为双方诉讼过程中的协商谈判争取到了有利筹码。


案件结果


案件审理期间,在代理律师的协助下,建筑公司多次向政府反映案件情况,后该案引起了政府部门的注意及重视。为理顺双方的关系,同时尽快盘活停工地块,经政府部门介入协调,案件双方当事人针对建筑公司提出的诉讼请求进行了协商,代理律师组织整理了相关资料,并在工程量鉴定初稿的基础上经历了几轮谈判。最终在法院的主持下,双方达成一致,由业主方向建筑公司支付4000多万元的工程款和补偿款,建筑公司则退出施工现场并将工程项目交还业主。

当事人对调解结果非常满意,同时也减少了建筑工程案件“持久战”的诉累,代理律师为当事人追回4000余万元工程款的同时,也避免了增加当事人诉讼成本和时间成本,体现了律师工作的价值。

返回列表
相关律师
陆延冰
合伙人律师
文子忠
执委

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.